Portal Orzeczeń Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

umowa o roboty budowlane

kosztorys, kotłownia gazowa, instalacja gazowa, podwykonawca, robota budowlana, umowa, kosztorys powykonawczy, wykonanie kotłowni, kara umowna, robota dodatkowa, pozwany, instalacja, inwestor, wykonanie roboty, wpis w dziennikach budowy, inspektor nadzoru, trakcie robót, umowa o roboty budowlane, oficyna, protokół

inwestor, umowa, kara umowna, opóźnienie, robota budowlana, instalacja, bezpodstawne wzbogacenie, projekt, ciepło technologiczne, umowa z podwykonawcami, robota dodatkowa, dodatkowy system, potrącenie, budowa, umowa o roboty budowlane, woda lodowa, zmiana w instalacji, inwestycja, zamówienie publiczne, napowietrzanie

projekt wykonawczy, projekt budowlany, robota budowlana, pozwany, umowa, robota dodatkowa, budowa, inwestor, dokumentacja projektowa, oferta, podwykonawca, wykonanie roboty, pozwolenie na budowę, budowa stacji, harmonogram, teren stacji, umowa podwykonawcza, realizacja robót, klimatyzator, stacja elektroenergetyczna

podwykonawca, kara umowna, dzieło, umowa, protokół rozprawy, gmina, robota budowlana, pozwana firma, e, kierownik budowy, dłużnik, odpowiedzialność inwestora, budowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonanie zobowiązania, potrącenie, pismo powoda, kosztorys, wykonanie roboty, zgoda

podwykonawca, robota budowlana, inwestor, umowa o roboty budowlane, umowa, prawo geologiczne i górnicze, wyrobisko, projekt, budowa, prawo budowlane, zgoda na zawarcia umowy, pozwany, porozumienie, rezultatem świadczenia, generalny wykonawca, dzieło, przedmiot świadczenia wykonawcy, dostarczenie projektów, instalacja klimatyzacji, konsorcjum

robota dodatkowa, porozumienie, cegła klinkierowa, odbiór robót, protokół odbioru, kara umowna, umowa, praca dodatkowa, opóźnienie w odbiorze, usterka, wspólnota mieszkaniowa, protokół konieczności, pozwany, robota budowlana, kosztorys, audyt, opóźnienie, administrator, umowa o roboty, wynagrodzenie

inwestor, instalacja wentylacji, wentylacja mechaniczna, instalacja klimatyzacji, główny wykonawca, zakres instalacji, umowa z podwykonawcami, przebudowa i rozbudowa budynku, zakres budownictwa, serwerownia, wykonanie instalacji, zakres robót sanitarnych, generalny wykonawca, nawilżacz, umowa, wartość prac, protokół odbiorów częściowy, zgoda, wynagrodzenie, dyrektor sądu okręgowego

inspektor nadzoru, kosztorys, teren budowy, odpowiedzialność inwestora, umowa, pozwany, umowa pomiędzy wykonawcą, protokół odbiorów wykonany robót, zeznanie świadków, umowa z podwykonawcami, spółka komandytowa, ściana żelbetowa, wpis w dziennikach budowy, wykonywanie robót przez powódkę, zgoda na zawarcia umowy, przedstawiciel powódki, realizacja inwestycji, proces inwestycyjny, pracownik powódki, wykonywanie robót

podwykonawca, generalny wykonawca, inwestor, protokół rozprawy, klimatyzacja, instalacja, e, instalacja wentylacji i klimatyzacji, inwentaryzacja, kosztorys ofertowy, umowa, wentylacja mechaniczna, odzysk ciepła, budowa kompleksu sportowego, woda lodowa, budowa, zeznanie świadków, zmiana projektowa, spotkanie koordynacyjne, zakres roboty

generalny wykonawca, kara umowna, arena, opóźnienie, sufit, umowa, siedziba, wykonanie roboty, umowa z podwykonawcami, robota budowlana, zgoda inwestora, odpowiedzialność inwestora, potrącenie, sprzeciw, kara umowna za opóźnienie, zgoda czynna, budowa, przedstawienie umowy, centrum, wykonawca z podwykonawcami

podwykonawca, kontener, pozwana gmina, inwestor, boisko, kara umowna, obiekt, umowa, usterka, protokół odbioru, budowa, robota budowlana, nawierzchnia, fundament, konsorcjum, słupek ogrodzeniowy, termin zakończenia robót, wynagrodzenie, wada, kaucja

robota budowlana, podwykonawca, umowa o roboty budowlane, prawo budowlane, klimatyzacja, suma odsetek za opóźnienie, opóźnienie, opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, inwestor, umowa, termin zapłaty, prawo zamówień publicznych, wyrobisko, projekt, prawo geologiczne i górnicze, kwota za okresy, obiekt budowlany, zakład górniczy, urządzenia chłodnicze, budowa

podwykonawca, odstąpienie od umowy, inwestor, umowa, pozwany, budowa, instalacja, robota dodatkowa, video, montaż, podwykonawstwo, trzeci aneks, praca dodatkowa, rada budowy, kara umowna, opóźnienie, aneks do umowy, budowa nowa siedziby, przyczyna odstąpienia, oświadczenie o odstąpienia

generalny wykonawca, podwykonawca, kara umowna, inwestor, robota budowlana, kolizja, inżynier kontraktu, gmina, budowa, wykonanie roboty, robota dodatkowa, wystąpienie inżyniera, strona powodowa, umowa, pozwany, kanalizacja deszczowa, realizacja robót, pismo powoda, protokół z rady budowy, protokół rozprawy

kara umowna, umowa, pozwany, kaucja, umowa z podwykonawcami, robota budowlana, opóźnienie, e, regał, zgoda inwestora, robot powódki, podwykonawstwo, sprzeciw, oddanie przedmiotu umowy, protokół odbioru, roboty elektryczne, odbiór końcowy, obiekt, praca powódki, zwłoka

roboty elektryczne, kosztorys, robota budowlana, inwestor, jednostronny protokół, pozwany, robot dachowy, faktura, instalacja odgromowa, kotłownia, robot powoda, umowa o roboty budowlane, dach, budowa, pałac, umowa, instalacja, wartość robót, opinia ustna, kryta pływalnia

kara umowna, umowa podwykonawcza, umowa z podwykonawcami, pozwany, umowa, zgoda na zawarcie, doradztwo rolnicze, umowny termin, wykonanie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyrażenie zgody, wykonawca umowy, zgoda inwestora, zakończenie roboty, projekt, inwestycja, dziennik budowy, dowolne źródło, wiedza o umowie, treść par

kaucja gwarancyjna, inwestor, protokół konieczności, podwykonawca, generalny wykonawca, umowa, pozwana gmina, robota dodatkowa, kosztorys, umowa kaucji, wierzytelność, zabezpieczenie, instalacja, instalacja odzysku, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, robota budowlana, odzysk ciepła, wykonanie roboty, umowa o roboty budowlane, potrącenie

podwykonawca, inwestor, pozwana gmina, kara umowna, umowa, dziennik budowy, wykonawca umowy, robota budowlana, akt spraw gospodarczych, budowa kompleksów, tabela elementów rozliczeniowych, wykonanie roboty, wykonawca główny, sporządzenie protokołu odbioru końcowego, boisko sportowe, generalny wykonawca, potrącenie, data sporządzenia protokołu odbioru, dzień zwłoki, wynagrodzenie

robota budowlana, umowa o roboty budowlane, generalny wykonawca, potrącenie, kara umowna, umowa, umowa z podwykonawcami, kara umowna za opóźnienie, pozwany, dokonane potrącenie, protokół końcowy odbioru prac, dalszy podwykonawca, obiekt, zarzut potrącenia, zgoda inwestora, strona miejscowości, solidarna odpowiedzialność, zapłata wynagrodzenia, przeprawa promowa, zgoda na zawarcia umowy