VI GC 60/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2014-10-27
- Tytuł:
- Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2014-10-27
- Data orzeczenia:
- 27 października 2014
- Data publikacji:
- 8 grudnia 2014
- Data uprawomocnienia:
- 14 czerwca 2016
- Sygnatura:
- VI GC 60/13
- Sąd:
- Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
- Wydział:
- VI Wydział Gospodarczy
- Przewodniczący:
- Łukasz Kozakiewicz
- Protokolant:
- Ewelina Dulian
- Hasła tematyczne:
- Umowa O Roboty Budowlane , Potrącenie , Kary Umowne
- Podstawa prawna:
- art. 647 k.c., art. 483 § 1 k.c., art. 498 k.c.
- Teza:
- 1) zakres robót obciążających wykonawcę wynika w pierwszej kolejności z treści łączącej strony umowy o roboty budowlane i może być węższy niż przewidziany w projekcie budowlanym, przygotowanym dla inwestycji. Fakt, że zgodnie z wymogami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną istniała konieczność wykonania określonych robót, nie oznacza, iż wykonawca był zobowiązany do ich zrealizowania, mimo że nie były one objęte umową. 2) Kara umowna, jest sposobem ustalenia zasad naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.), przeto nie można jej skutecznie zastrzec na wypadek wystąpienia zdarzenia niezależnego od działania lub zaniechania dłużnika. Zastrzeżenie takie jest dopuszczalne jedynie jako rodzaj świadczenia o charakterze gwarancyjnym, co wymaga wyraźnego wskazania w umowie. W każdym wypadku wykluczone jest jednak zastrzeżenie tego rodzaju świadczeń na wypadek zaistnienia zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi wierzyciel. 3) Udzielone pełnomocnikowi procesowemu umocowanie do składania oświadczeń materialnoprawnych oznacza również umocowanie do ich przyjmowania.
Dodano:
,
Opublikował(a):
Elżbieta Lasota
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Kozakiewicz
Data wytworzenia informacji:
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Kozakiewicz
Data wytworzenia informacji: